工程施工合同书 1
发包单位: (以下简称甲方) 承包单位: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具
体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。 一、工程概况: 工程 建筑面积: 平方米 建筑高度: 米 建筑层数: 层 结构类型:框架(砖混) 二、承包范围与内容: 室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。 三、承包方式:包人工费 。 四、承包价格:按实贴面积计算墙面元/M2;地面 元/M2。 五、工程期限:从 年 月 日 到 年 月 日结束(遇不可抗力顺延工期,若无故拖延一天,罚款 1000
元)。 六、付款方式:工程结束付工程造价的 80%,交工后一个月内付 15%,余下 5%
维修期满付清(建立身份证复印件式台账,人及证件必须相符,本人签字并按手 印)。
七、质量要求: 1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收,必须达到合格或优良工程验收 标准。 2、乙方必须严格按图施工,按规范施工,按现场技术人员制订的方案施工, 听从现场技术人员的指挥,积极主动配合其它工种人员的工作。 3、根据甲方提供的材料尺寸,按规范要求排砖、拼缝、镶贴,表面平整度必 须符合要求。并做好已铺贴好的成品保护工作。
1 / 41
4、因乙方原因导致工程达不到规范、标准要求,造成返工所发生材料及人工 费等经济损失由乙方承担,甲方不予计算工作量。工期不予顺延,情节严重的, 甲方有权终止合同。
八、机具的控制:甲方提供垂直运输机械,其余运输工具及铺贴工具乙方自备。 九、安全要求:工人必须持证上岗,进工地前必须经过安全教育培训操作,必 须按照国家安全施工规范标准要求施工,禁止违章作业,否则出现工伤事故,全 部由乙方负责。 十、违约责任: 1、由于乙方原因,造成停工或窝工延误的,每延期一天乙方自愿支付甲方违 金 1000 元。 2、乙方应妥善保护施工现场的建筑物及设施,如造成损失照价赔偿。 3、因一方原因,合同无法继续履行时, 应通知对方,办理合同终止手续,并 由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 十一、 其他约定: 1、乙方应自觉爱护甲方施工现场内的机械、工器具等其他财产且有保护本班 组及其他班组成品半成品及其他劳动成果的责任,如有破坏将追究其相关责任, 工作完成后需及时清理场地;做到在保证质量的前提下节约材料,合理利用材料, 杜绝浪费,如有浪费则按其浪费部分价值的二倍在结算中扣除。 2、其它未尽事宜,甲、乙方随时协商,签订补充协议,作为本合同附件。 3、本合同一式 份,甲乙双方各执 份,本合同自签订之日起至结束内有效, 待工程结束后自动作废。 甲方: 乙方: 法定代表人或委托人:法定代表人或委托人: 年月日年月日 工程施工合同书 2 (以下简称甲方) (以下简称乙方)
2 / 41
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文 件的要求,甲乙遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就 ,同意订立本合 同,达成协议如下:
一、项目概况: 1、项目名称: 2、项目地址: 二、本合同施工范围: 项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。 三、合同工期: 开工日期:________年____月____日 竣工日期:________年____月____日 四、 合同价款及付款方式 总造价为 610 万元,增减项根据甲方意见进行调整,合同签订后支付总造价的 30%,全部工程完工后支付总造价的 50%,竣工验收后再付款 10%,保修期满后付 清所有尾款,保修期为________年。 五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程 质量保修责任。 六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付 的款项。 七、各方权力及义务: 1、甲方的权力及义务: (1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收,办理设计变 更、签证及验收手续,负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。 (2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点,并说明使用注意 事项。 (3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。 (4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。 (5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。 2、乙方的权利及义务:
3 / 41
(1)、乙方驻工地代表负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完 成施工任务,处理由乙方负责的各项事宜。
(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好采购、运输、保护等工作。 (3)、按施工安全规范规定,采取施工保卫安全等技术措施,确保现场施工人 员及第三者安全。 (4)、接受甲方监督和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协 调。 (5)、严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工, 确保工程质量和合同工期。 (6)、参加工程竣工验收,竣工验收合格后,应按甲方要求及时办理竣工资料 的移交,编制工程结算。 (7)、及时向总包单位支付施工、生活用水、电费用。 (8)、在合同规定的保修期内,对属于乙方责任的工作质量问题,负责无偿修 理。 八、质量与验收 1、本工程按国家现行《基础设施工程施工及验收规范》进行检查验收,园建 工程按《建设工程施工质量验收统一标准》(gb50300-)及其他相应国家规定标准 验收。中标质量标准即合同质量标准,竣工验收如未能达到中标质量标准的,乙 方应向甲方支付工程总造价 5%的违约金,因此给甲方造成的其他损失乙方应据 实赔偿。 2、乙方必须严格按施工图、国家施工规范和附属设施有关专业验收标准精心 施工,确保质量。各分项工程,隐蔽工程,尤其是中间验收必须严格按规范要求 规定进行逐项检查验收,并提前 48 小时通知业主、监理、设计等部门派员参加, 质量不合格的承包单位无条件返工,直到合格为止。 九、合同生效 合同订立时间:________年____月____日 本合同双方约定 签字盖章 后生效 十、合同一式肆份,甲方执贰份、乙方执贰份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
4 / 41
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 工程施工合同书 3 甲方: 负责人: 地址: 电话: 乙方: 负责人: 地址: 电话: 甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据《中华人民共和国劳动法》 以及有关规定,双方经充分协商,特签订本劳务合同,以共同遵守。 一、合同内容 甲方委托乙方进行工程维修,渗漏维修范围:_________________。 二、选用材料 双方约定在乙方进行工程渗漏维修中应选用以下材料: 1、聚氨酯注浆堵漏剂。 2、环氧砂浆。 3、m1500 渗透性水泥密实剂。 4、遇水膨胀橡胶止水条。 5、聚氨酯密封膏。 6、pmc-421 聚合物改性水泥基防水灰浆。 7、其它未注明材料。 三、承包方式 甲乙双方约定本维修工程由乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。 四、施工期限 甲乙双方约定施工期限为________天,自________年________月________日至 ________年________月________日止。
5 / 41
五、工程价格及计算方法 1、本合同采用总价包干方式,按________元/平方米的价计算,总计________ 平方米。 2、合同总金额为:________元。 六、付款结算方式 1、本工程完工验收合格且结算后________日内,支付合同金额的________%。 2、从验收合格之日起计算________年后如无漏水,支付合同金额的________%。 如有漏水: (1)乙方免费保修后,支付合同金额的________%。 (2)乙方未尽保修义务,甲方将在合同金额的________%中扣除维修费用后,剩 余的部分支付给乙方。 3、从验收合格之日起计算________年后如无漏水,支付合同余下金额的 ________%。如有漏水: (1)乙方免费保修后,支付合同余下金额的________%。 (2)乙方未尽保修义务,甲方将在合同余下金额的________%中扣除维修费用 后,剩余的部分支付给乙方。 七、质量及保修 乙方对防水维修工程质量全面负责,做到不渗不漏,外观规整,对渗漏维修范 围免费保修________年(人为或不可抗力造成防水层破坏除外),从验收合格之日 起计算。 八、甲方责任 1、提供可以施工的条件给乙方,检查、监督乙方施工质量和进度。 2、组织对工程交工验收及办理结算。 3、按时支付劳务报酬。 九、乙方责任 1、严格按施工工艺进行施工,确保工程质量。 2、严格按国家的安全规范和安全规程进行施工,如属乙方施工出现质量返工, 一切责任和经济损失由乙方承担。 3、工程竣工后负责清理现场,做到工完场清。
6 / 41
4、在工程竣工验收后________日内向甲方提供产品合格证、检验报告单等竣 工资料。
5、遵守甲方物业公司的相关规定及要求。 十、现场负责人 本工程甲方委派________为现场代表,全面对工程质量、进度、付款、签证等 行使甲方应有的职责和权力;乙方委派________为工程总负责人,全面负责工程 施工质量、进度、安全等乙方应该承担的有关事宜。 十一、违约责任 1、乙方延误工期,每延期一天,须向甲方支付违约金________元,因质量验 收不合格而返工造成的延期交付,亦须按上述标准向甲方支付违约金。 2、乙方施工所选用材料和施工工艺如不符合合同约定,须向甲方支付违约金 ________元,乙方需马上改正,否则甲方有权解除本合同,无须向乙方支付任何 款项,乙方自行承担相关损失。 3、甲方如迟延支付工程进度款和结算款,须按所欠金额每日千分之________ 的标准向乙方支付违约金。 十二、争方解决办法 在合同履行过程中如双方发生争议,首先应协商解决。如协商不成,任何一方 可向________所在地人民法院提起诉讼。 十三、其他 1、如有未尽事宜,双方协商解决。如双方签订补充合同,补充合同与本合同 具有同等法律效力。 2、本合同书双方签订之日起生效。本合同一式________份,甲方________份, 乙方________份,自双方签字、盖章之日起生效。 甲方(印章): 负责人(签字): ______年______月______日 乙方(印章): 负责人(签字): ______年______月______日
7 / 41
工程施工合同书 4 建设方:___(以下简称甲方) 承包方:___(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方在承包过程中的权利、
义务,经双方协商后同意签订本合同。 一、工程概况 (1)工程名称:___ (2)工程地点:甘肃玉门黄花农场 (3)工程范围和内容:本房为___跨钢结构厂房,规格:长___米;宽___米檐
高___米,按图纸施工。 (4)建筑外包面积:___平方米。 (5)工程总造价:本工程总造价人民币(大写):___,(小写¥:___) 二、钢结构施工准备 (一)甲方: (1)做好建筑红线以外的“三通”,负责进场道路的维修,保证施工材料能
运达到场。 (2)负责接通施工现场的施工用水源、电源、要求能满足施工用水、用电的
需要,做好红外线以内场地平整,拆迁障碍物等工作及提供相应资料。 三、钢结构工程期限 (1)根据需要,商定工程总工期为天(日历天,以甲方预付款到帐之日起计
算),___年___月___ 10 日至___年___月___日规定范围内的全部施工完毕,如 遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的,工期相应顺延。
四、钢结构工程价款的支付与结算 (1)本合同的总造价经双方约定后,任何一方不得擅自改变,但发生图纸变 更或本项目中面积有增减时,以工程联系单形式可作调整,将调整后的金额以书 面形式通知对方。 (2)本合同签订后,甲方须付预付款___%计人民币___元作为合同定金及备 料款,乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的___%计人民币___元作为工程进 度款,乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的%,计人民币___元作为工
8 / 41
程进度款,工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的___%,计人民币___ 元作为工程款,
(3)工程竣工验收后,甲方方可使用,未经验收,甲方擅自使用或提前使用 则视为本工程验收合格。
(4)如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工,窝工损失, 甲方应承担相应经济责任。
(5)本合同结算方式:___。 五、附则 (1)本合同一式___份,甲乙双方各执一份。 (2)本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后即生效。 (3)本合同签订后,甲乙双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签 订补充协议,作为本合同的补充合同。 附: 甲方:___乙方:___ 法定代表人:___法定代表人:___ 委托代理人:___委托代理人:___电话:___电话:___ 本合同签订日期:___年___月___日 工程施工合同书 5 发包单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具 体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。 一、工程名称与地址: 二、工程范围与内容:屋面 3mmSBS 防水卷材 2 道,卫生间丙纶卷 1 道。 三、承包方式:包工包料 五、工程造价:屋面每单层平方米元,卫生间每平方米元(包含辅料及人工费) 竣工后按实际收方面积结算。 六、工程期限:开工日期年月日 竣工日期年月日(遇雨顺延)
9 / 41
七、结算方式:乙方材料及人员入场经甲方确认符合合同要求付总工程款的, 完工经验收合格后付,余作为质保金一年后一次付清。
八、甲、乙双方责权: 1、甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料,乙方应按设计 标准及施工工艺施工。 2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前,共同对前道工序质量、现场施 工条件进行验收和勘察,对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决。 3、甲方应为乙方施工所需库房创造条件,乙方应尊重甲方的管辖权及有关规 章制度,接受甲方的监督管理,保证安全文明施工。 4、乙方应按规定向甲方提供施工的有关资料,及时向甲方汇报工程的进度、 质量。甲方应及时对乙方所施工完成的部位进行质量验收和工程收方。 5、工程保修期五年,质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏,乙方接通 知后应立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修,不取任何报酬,全力 做好保修期内的服务工作。如甲方使用不当或自然灾害等造成的防水层破坏,乙 方不负其责。 九、其他约定: 1、施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程,应按国家建筑防水标准执 行施工,双方协商价格。 2、乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响,现场施工条件的限制, 由甲、乙双方及时协调,合同工期相应顺延。甲方不按合同付款,从而影响工期, 责任由甲方承担。 3、施工期内,乙方人员应无条件服从甲方安全管理,但乙方应自行提高施工 人员的安全生产意识,施工中如甲方安全设施不妥造成乙方人员的安全事故,其 一切损失由甲方负责。 4、施工期间甲方可进行材料抽检,在权威机构检测的费用由乙方承担。 5、其它未尽事宜,甲、乙方随时协商,签订补充协议,作为本合同附件。 6、本合同一式份,甲乙双方各执份,本合同自签订之日起至保修期内有效, 保修期完后自动作废。 甲方:乙方:
10 / 41
法定代表人或委托人:法定代表人或委托人: 地址:地址: 电话:电话: 工程施工合同书 6 甲方: 乙方: 根据中华人民共和国建筑法、合同法,经甲乙双方共同协商,本着平等、自愿 的基础上签定本合同。 一、 承包内容: 良建.万兴庄园 A9#、A10#住宅楼电气工程,包括电照、电视、电话、配管预 留、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。 承包价格为 13.00 元/m2(工程量按土建主体量结算)。 二、 合同双方的权利和义务: 1、甲方负责材料供应,各种材料以预算定额材料清单为准,超出部分从工资 中扣除。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交 底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周 提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。 三、 质量要求:达到合格工程。 乙方应当严格按照国家相关质量标准和规范组织施工,竣工验收时达到合格。 如不合格由乙方负责返工,材料费及工费由乙方负责。 四、 安全文明施工 文明施工,讲究职业道德。施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗,上岗 人员必须熟知本专业技术规程,并严格按规程操作。做好班前安全教育,如果乙 方施工人员出现安全事故,一切损失由乙方负责,甲方不承担任何责任和费用。 五、 工期要求:按甲方要求的工期完成。 六、 工资支付:工程验收合格后,结算电气工程总造价的 90%,剩余部分 2 年内付清。
11 / 41
七、 保修制度:乙方施工的建设项目实行保修制度,保修期内的维修费由乙 方承担。
八、 合同一经签定,双方必须共同遵守,如单方违约给另一方造成损失的, 由违约方承担经济赔偿责任。
九、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。 甲方签字(章): 乙方签字(章): 年 月 日 年月日 工程施工合同书 7 建设单位:(简称甲方) 施工单位: (简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合本 工程具体情况,双方达成如下协议: 一、工程概况:(包括工程的名称、地点、钢构面积等内容)腐木地板。 二、工程承包方式: 包 工包料包质量包安全 三、工程材料确认: 图纸上标示的有些材料规格市场上没有 ,由甲乙双方协 商确定。100*250 方通更换成 100*200 方通 。因市场上木型材的特殊性, 四、工程日期: 10 天 五、工程质量:严格按甲方提供的图纸施工,工程质量必须达同行业验评之合 格标准。 七、工程验收方式: 工程竣工之后(指本项目钢结构子分部工程),根据图纸和合同要求,甲方应当 在竣工 10 日内组织验收并签注验收报告,办理结算。未经验收,不得交付使用。 若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。 八、付款期限和方式: 合同鉴定日甲方 付给乙方 预付款 10000 元。甲方在 工程完工验收合格后余款一次性付清给乙方。 甲方若逾期付款,按日万分之五 支付滞纳金,并承担乙方窝工期限的人员工资和机械损失。 九、保修内容和期限 一年 。 十、双方的其它义务: 所以廊架上的 80*200 防腐木 ,足只有 80*185。 六、 工程造价: 合计 18710 元。(壹万捌仟柒百壹拾元)
12 / 41
甲方义务: 1、用地和施工许可证: 2、施工现场应具备开工条件,并保证路通、电通、水通等施工进场条件。 3、甲方驻工地代表应当深入施工现场,对乙方的进场材料进行验收,检查各 分项工程施工质量,保持与乙方工地负责人的沟通,搞好协作,一旦发现问题, 应及时指出并督促整改,在乙方提出书面报验后,及时组织对各分项、分部工程 验收。工程驻工地代表为 高经理 。 4、若因甲方的资金不到位停水、停电等原因造成乙方停工、误工等,除工期 顺延外,另应补偿乙方人员的工资、机械停置费(人员工资每天 元,机械按每台 班 元计算。) 乙方的义务: 1、必须使用符合规定的各种原材料,确保工程质量。 2、施工安全均由乙方负责,甲方不负任何责任,但由于甲方的原因造成的安 全责任由甲方负责。 十一、 违约责任: 本合同自愿订立,签字生效,若一方违反,应按合同总价款 5% 支付守约方违 约金。 十二、本合同若有未尽事宜,须双方协商,订立补充协议,补充协议与本合同 同等生效。 十三、本合同一式 2 份,双方各执 1 份,签字盖章生效。 甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 住所: 住所: 电话:
13 / 41
电话: 开户行: 开户行: 银行帐号: 银行帐号: 签订合同时间: 工程施工合同书 8 甲方(发包方): 乙方(承包方): 依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律, 行政法规,遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则,经双方协商,就 工程 施工事宜达成协议并形成如下条款,协议双方共同遵守。 一。工程概况 1。工程名称: 2。工程地址:公园道西侧 3。结构类型:框架,地下二层,地上三十层,地下车库约 4 万㎡, 共计约 20 万㎡。 4。合同价款:合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。 5。施工场地条件:三通一平已完成,(其中施工用水由甲方提供水源,乙方 配备供应施工用水机具;施工场地道路由乙方负责,公共道路由乙方负责;费用 由甲方承担,甲方提供施工用电源,施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付 水电费,具备施工条件)。 6。工期:合同工期为两年,开工日期为 年 月 日至 年 月 日,总工期为: 天。 7。工程质量:合格, 文明施工达市级文明工地要求。 二。承包范围及承包方式 1。工程承包范围:全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电 气内容。下列项目:电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预 埋、预留等内容。配合专业分包工程项目的界限:
14 / 41
a。基础土方工程的挖土另行分包,土方回填在本合同内。土方回填运距据实 签证为准。
b。电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。 2。甲方要求: 本工程合同(协议)签订后,乙方不得以任何形式和理由再行 转包和分包整体工程,一经发现,立即终止合同,按乙方违约处理,并由有关部 门依据相关规定实施处罚。 三。付款方式 乙方收到工程款同时提供正式收款发票。 1、乙方垫资施工至正负零后 7 日内拨付已完成工程量价款的 80%,以后每月 拨付一次,每月的 26 日乙方上报已完成的工程量,甲方在十个工作日内审核并 支付已完工程量价款的 80%,如果甲方没有审核完毕,按乙方上报的工程量计算 并拨付。 2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的 90%,结算完成后 30 日内甲 方向乙方拨付至工程结算总价款的 95% 。 3、剩余工程结算款的 5%作为工程质量保修金,自验收合格之日起满一年十五 日内支付质量保证金总额的 60%,满两年十五日内支付至质量保证金总额的 80%, 满三年后 28 日内一次性付清。 4、甲乙双方竣工计算,待甲方收到乙方结算书次日算起 2 个月审核完毕,结 算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定。 四。结算方法: 1。工程造价:土建安装工程造价按一类取费总价不下浮,作为甲乙双方工程 结算造价。 2。执行 20xx 年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》、《全国统 一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗定额》、《全国统一建筑安装工程消 耗定额》及相关定额,相关费用标准编制施工图结算,认价以外的工程材料价格 以同期《唐山工程造价信息》为主,造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料 价格。采用经甲方确认的市场价格调整(辅材及周转、摊销材料不做调整):机 械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。
15 / 41
3。甲方直接分包的分项工程,乙方可以针对相应的安装工程收取合同价款的 2%的配合费,该总包管理费由甲方向分包人代扣后支付给乙方。乙方应配合甲方 的专业发包工作,服从甲方总的计划安排,为专业承包人提供必需的施工条件, 总包方收取相应的合同总价的 2%配合费,分包工程税收由分包方承担。
4。采购价格的认定:采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据, 采用市场价格的,双方认定的价格为调差依据,进度逾期未完成的工程材料价格 的认定方法:工程逾期,但材料价格下降时,以逾期的材料价格为调价依据;工 程逾期,但材料价格上涨时,以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依 据。
五。工程设计变更 1。 工程施工过程中,甲乙双方应根据项目实施的具体情况按照合同明确的范 围,以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程计划(或变更)范畴 的工作内容,必须按计划(或变更)要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或 工程变更和涉及工程项目增加你的必须由甲方、监理方和乙方授权代表签字盖章 生效,乙方必须将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据,由此发生的 工程费用结算方法执行第四条。 2。设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续将不增加 价款调整(如果属于减项则调减工程价款)。 六。 材料进场要求及计价 1。 及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家, 乙方采购,范围有:钢筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墙砖、花岗岩、隔 墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。其中钢材:唐钢、承钢、首钢 本厂产品及河北钢铁集团 2。指定品牌的材料设备甲方认质认价,由乙方提前做好计划并负责购买。乙 方对甲方指定的材料设备严把质量关,材料设备进场前必须做好检验,做施工规 定的必要的试验等。经验收合格后,方可进场使用。乙方对甲方指定的材料质量 负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方承担。试验单位须 经甲方、监理单位认可。工程定位放线由规划局负责的部分。费用由甲方承担。
16 / 41
3。进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品,甲方和监理方应禁止使用。 由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场,重新采购符合要求的产品,并 由乙方承担由此产生的费用,工期不予顺延。
七。工程管理 1。 甲方委派工程师现场代表,负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、 工程质量、工程进度、施工安全、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理, 履行合同约定的内容。 2。 乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作,协调现场内所有 专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、安全、文明施工、成品 保护、所有材料设备保存,履行本合同约定内容。 3。 乙方现场临时设施,各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要按照施工总 平面图布置,不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。 4。 工程竣工后(以质监站验收日期为准)90 日内,乙方按照《城建档案移 交目录》的标准向甲方提供三份完整的竣工资料,同时乙方必须为甲方提供办理 竣工备案手续的所有相关资料。 5。 乙方在施工过程中违反其承诺或不服从甲方及监理的管理,甲方有权直令 施工单位出场并终止合同,按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北 省 20xx 定额基价进行结算(材料价格调整执行第四条款第二条),由乙方承担 全部违约责任;凡工程存在质量隐患或即成事实的,乙方必须改正;对存在质量 隐患或发生质量缺陷不改正的,每发生一次,甲方视具体事项给予经济处罚,由 每次向乙方拨付工程款时扣除。 6。 存在工程分包的,乙方必须以书面形式呈报甲方,经甲方签认后才能进场, 并执行合同约定的相关内容,并由乙方承担由于工程分包而引发的相关责任。 7。 为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价,乙方必须根 据甲方要求及质量标准采购工程材料。 八。违约责任 1。 因甲方原因造成的停工,由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期 可以顺延。
17 / 41
2。 因甲方原因造成的停建、缓建,甲方在 1 个月内结算完毕并支付乙方已经 完成工程量的工程款。
3。 乙方不按约定工期竣工,不按时交付工程,每延误一天乙方按合同总价的 万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力量不足严重拖延工期,甲方有权 责令乙方撤场,解除本协议并承担因延期造成的一切法律责任。
4。 如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的,由乙方承担并且乙方应按 合同总价的 3%向甲方支付违约金并承担一切法律责任。如施工过程中发现乙方 有重大质量、安全事故,甲方有权责令乙方撤场并解除本合同,由此引起的后果 由乙方负责。
5。 乙方依本合同需承担的违约金、赔偿金,可由发包方直接从承包方任何未 结付的工程款中直接扣减。
九。 双方约定,如因乙方欠付任何第三人债务,被起诉并导致甲方作为共同 被告,或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何原因导致甲方接受人民法院 或仲裁机构的协助执行或财产保全通知的,除乙方在甲方接收上述起诉材料或保 全或协助执行材料后 10 日内全额自行偿还拖欠债务,并协调撤回起诉或撤销保 全或协议执行义务,或在 10 日内按权利人起诉额度向甲方提供保证金,否则, 将视同乙方资产及信誉恶化且将严重影响本合同的正常履行,甲方可直接解除与 乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。
十。 此意向书双方签订之日起 3 日内,乙方向甲方指定的账户内打入保证金 贰佰万元人民币,待乙方进场后 15 日内甲方退还乙方全部保证金,且甲方不支 付任何利息。(本意向书签订后 3 日内保证金未打入指定账户内,此意向书作废) 甲方承诺乙方工程最晚在 20xx 年 6 月 15 日前开工,如果不开工甲方无条件退还 乙方保证金(人民币:贰佰万元整),如果保证金未能在进场 15 日内(即 6 月 30 日)退还,则由归还,且需按保证金日千分之五计息给乙方,计息起使日期 由 7 月 1 日开始。
十一 本意向书为工程结算的依据,具有法律效力,《建设工程施工合同》只 用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不 同,以正式建设工程施工合同为准。
18 / 41
十二。 未经事宜双方友好协商,另行签订补充协议,如发生争议可协商解决,
协商不成可直接向当地人民法院起诉。
十三。 本合同一式肆份,双方各持贰份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同书 9
甲方:
乙方:
甲方将 工程, 发包给乙方施工。为了明确双方责任,保证施工顺利进行,经
双方充分协商,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的
有关规定,双方达成一致意见,特签订本合同,双方共同遵守执行。
第一条 工程名称:。
第二条 工程地点:。
第三条 工程内容、涂料品牌、色号:
1、工程内容:
2、涂料品牌:
3、使用颜色号:
第四条 工程造价及结算方式
1、本工程平涂面积约为 m2 ,单价为: 元/ m2
(此单价不含税金、配合费)
2、工程总造价约为: ,以现金结算,乙方包工包料,完工后按实际完成工作
量展开计算并结合签证按实结算。
3、工程竣工验收合格后 天内,由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办
理结算手续。
第五条 合同工期
甲方发出进场通知后,天内乙方必须安排工人进场施工,有效工期为 日历天。
在施工过程中如遇以下任何一种情况,工期顺延:
1、遇到不可抗拒的灾害或事故(包括雨季停工)。
19 / 41
2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。 第六条 工程质量等级 1、甲方对工程质量的要求; ,在保质期内不脱皮,基本不褪色。 2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定,达到本款要求。 3、双方对工程质量有争议,提请建筑工程质量监督部门仲裁。 第七条 工程款支付 乙方进场施工三日内甲方支付乙方 30%工程款备材料,乙方完成腻子施工甲方 支付乙方 75%工程款,工程竣工验收合格,甲方支付乙方工程总造价的 99%,预 留 1%保修金,保修期为壹年,保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。 第八条 竣工验收 双方对工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规范》jg73-91 标准进行验 收。 第九条 甲方、乙方责任范围 一、甲方责任 1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置,甲方承担由此费用。 2、按第七条款支付乙方进度款。 3、负责提供与施工相关的资料。 4、甲方派 为工地现场代表,帮助乙方解决应由甲方负责的问题,与乙方协商 解决施工中出现的问题,及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。 5、负责组织工程的竣工验收。 二、乙方责任 1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工,保证质量,按时完工并交付使 用。 2、乙方委派 为工地现场代表,负责行使乙方的权利及义务。 3、负责提供外墙涂料验收资料,参加甲方组织的工程竣工验收,办理竣工结 算。 4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作,工作中甲方不对乙方材 料失窃负责,施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故,乙方应 负责。
20 / 41
5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。 6、做好文明施工、工完场清工作。 第十条 违约责任及争议解决办法 1、合同生效后如有色号更改应征得乙方同意,否则因为更改造成乙方定货损 失的,则要求更改方应按更改色彩油漆内墙工程量造价的 50%赔偿乙方的经济损 失。 2、乙方按合同规定的质量标准进行施工,如属乙方责任所发生施工质量问题, 乙方必须返工,由此产生的费用均由乙方承担。 工程施工合同书 10 建设单位(甲方): 住所: 营业执照注册号: 法定代表人(负责人): 审查单位(乙方): 住所: 营业执照注册号: 资质等级: 法定代表人(负责人): 根据《民法典》等法律法规,本着自愿、平等、诚实信用的原则,双方就 ________________施工图审查事宜,协商一致,签订本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称:________________ 1.2 工程地点:________________ 1.3 工程内容:________________ 1.4 工程造价:________________万元 1.5 设计单位:________________,资质等级:____ 1.6 勘察单位:________________,资质等级:____ 二、施工图审查依据 2.1 国家有关工程建设的法律、法规、规章及标准、规范:________。
21 / 41
2.2 建设项目批准文件:
________________________________。 2.3 其它:
__________________________________________。 三、施工图审查范围 3.1 施工图审查范围:________________。 四、施工图审查内容 4.1 是否符合工程建设强制性标准。 4.2 地基基础和主体结构的安全性。 4.3 是否符合安全、消防、节能、环保、抗震、人防、卫生、无障碍设计等有 关强制性标准、规范。 4.4 勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖 图章和签字。 4.5 施工图设计文件是否符合规划批准文件和初步设计审批文件的要求,是否 达到______规定的深度要求。 4.6 是否损害公众利益。 4.7 其它:____________________。 五、合同履行期限 5.1 自________年____月____日起至________年____月____日止。 六、甲方向乙方提交的资料和文件 6.1 施工图设计图纸文件。 6.2 工程地质勘察报告书。 6.3 结构计算书、建筑节能计算书。 6.4 计划批文有效复印件。 6.5 用地规划许可证有效复印件。 6.6 建设选址意见书有效复印件。 6.7 消防(环境)审查意见有效复印件。 6.8 其它______________________。 七、施工图审查周期、审查结果
22 / 41
7.1 乙方在收到审查资料后__个工作日内(甲方答复和施工图设计整改时限不 计算在内)完成审查工作,并向甲方提交说明施工图审查合格或不合格意见的书 面审查报告。
7.2 审查成果 7.2.1 审查合格的,乙方应在审查合格的施工图上加盖审查专用章,同时向甲 方提交审查报告。 7.2.2 审查不合格的,乙方向甲方提交审查报告和书面整改意见。在__个工作 日内,由勘察、设计单位修改,经甲方同意后交乙方复审,直到审查合格为止。 7.2.3 甲方或勘察设计单位对乙方做出的审查结论有重大分歧时,由甲方委托 具有审查资质的第三方进行复查。复查结果与原结论一致的,复查费用由申请复 查方承担,复查结果与原结论不一致的,复查费用由乙方承担,如仍有异议,按 照本合同第四百七十二条执行。 八、施工图审查费用及支付 8.1 审查费用 8.1.1 审查费用总计:小写____元人民币,大写______元人民币____(含税/不 含税)。 8.2 支付方式按照下列第______款规定执行: 8.2.1 一次性支付:乙方按约定完成审查成果并提交审查报告后____日内,甲 方支付审查费用。 8.2.2 分期支付: 8.2.2.1 本合同生效后____日内,甲方向乙方支付审查费总额的____%,计人 民币元。 8.2.2.2(进度支付):
____________________________________。 8.2.2.3 乙方完成施工图审查,并出具审查报告,甲方付清施工图审查费的余 额,计人民币元。 8.3 乙方应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责: 收款人:__________________ 开户行:________________ 账号:________________
23 / 41
九、双方的权利和义务 9.1 甲方的权利和义务 9.1.1 按合同约定内容、约定时间向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正 确性负责。 9.1.2 因变更审查项目、规模、条件等原因造成审查工作返工的,双方协商签 订补充协议。 9.1.3 甲方指派______出任其代表,全面负责与乙方的联系,及时处理施工图 审查过程中出现的问题。 9.1.4 按合同约定向乙方支付审查费用。 9.1.5 其它约定:________________ 9.2 乙方的权利和义务 9.2.1 按合同约定及时完成施工图审查,并向甲方提交审查报告书。 9.2.2 对施工图审查工作负责,承担审查责任。乙方对审查结论的真实性、合 法性和准确性负责,建设工程经乙方施工图审查后因勘察设计原因发生工程质量 问题,乙方承担相应的赔偿责任。 9.2.3 乙方不得向第三方或在本合同的目的之外扩散、转让甲方提供的资料和 文件。 9.2.4 其他约定:________________ 十、保密 10.1 乙方应保护甲方或设计单位的知识产权。在合同期内或合同履行完毕后, 未经甲方书面同意,乙方不得以任何方式对外泄露甲方提交资料或将甲方提交资 料用于与本项目无关的其它任何事项。 十一、不可抗力 11.1 不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况, 包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、罢工、恐怖活动等 社会事件。 11.2 双方或任何一方由于不可抗力不能履行合同义务时,应采取有效措施, 尽量避免或减少损失,将因不可抗力造成的损失降低到最低程度;在不可抗力发
24 / 41
生后____小时内,应以书面形式通知对方,并在其后____日内向对方提供有效证 明文件。
11.3 因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自 承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的,应就扩大的损失负赔 偿责任。
十二、违约责任 12.1 甲方违约责任 12.1.1 在合同履行期间,如甲方要求终止或解除合同,当乙方已开始施工图 文件审查工作时,甲方按施工图审查费的__%(实际工作量未超过一半时),或 ____%(实际工作量超过一半时)向乙方支付施工图审查费。 12.1.2 甲方应按照合同约定时间向乙方支付施工图审查费,每逾期支付一天, 承担应支付金额____%的违约金;逾期超过____天以上时,乙方有权暂停履行下阶 段工作,并书面通知甲方。 12.1.3 甲方迟延提交合同约定的文件资料的,乙方顺延交付工作成果的时间。 12.1.4 其它:______________。 12.2 乙方违约责任 12.2.1 在合同履行期间,如乙方要求终止或解除合同,应当向甲方赔偿损失, 或经甲方同意支付全部审查费__%的违约金。。 12.2.2 乙方未按合同约定及时交付施工图审查报告,每逾期一天,应向甲方 支付全部审查费____%的违约金。 12.2.3 甲方使用经审查合格后的设计文件发生工程设计质量问题的,乙方应 当赔偿由此给甲方造成损失。 12.2.4 乙方对外泄露甲方或设计单位的有关资料、技术秘密,应当向甲方赔 偿损失或支付全部审查费______%违约金。 12.2.5 其它:______________。 十三、合同变更、解除 13.1 本合同经双方协商一致,应签订书面变更或解除协议。 13.2 出现下列情形之一的,一方解除合同,应向对方发出书面解除通知,合 同的解除不影响各方在合同解除前依法享有的权利和承担的义务:
25 / 41
13.2.1 乙方擅自将本合同项下的工作转委托的。 13.2.2 乙方审查报告不符合国家或行业有关规定,在甲方要求的期限内拒不 整改的。 13.2.3 乙方延误交付审查报告超过______天。 13.2.4 给对方造成损失拒不赔偿的。 13.2.5 甲方未按约定支付审查费超过应付金额__%以上,经乙方书面催告后 ____日仍未支付的,乙方可以解除合同。 13.3 其它约定:____________________。 十四、争议的解决 因本合同发生争议,双方应协商解决。协商不成的,按照以下第____方式解决: 14.1 提交____________仲裁委员会按照________仲裁规则在____进行仲裁。 仲裁裁决具有终局性,双方都应执行。 14.2 向______________人民法院提起诉讼。 14.3 因关联交易合同发生争议,由双方协商解决。协商不成的,提交双方上 级领导机构裁决。 十五、通知 甲方:________________ 通讯地址、邮编:________________ 联系人:________________ 联系电话/传真:________________ 乙方:________________ 通讯地址、邮编:________________ 联系人(本项目施工图审查人):________________ 联系电话/传真:________________ 十六、合同效力及其它约定 16.1 本合同经甲乙双方法定代表人(负责人)或委托代理人签字,并加盖单位 印章之日起生效。 16.2 本合同未尽事宜,双方可另行签订书面补充协议。补充协议与本合同内 容不一致的,以补充协议为准;
26 / 41
16.3 本合同一式份,甲方执份,乙方执份,具有同等法律效力。 16.4 以下附件作为本合同的组成部分: 16.5 其它约定:__________________。 甲方(盖章):
__________________________________________ 法定代表人(负责人)________________ 或委托代理人:________________ 乙方(盖章):
__________________________________ 法定代表人(负责人)________________ 或委托代理人:________________________ 工程施工合同书 11 建设单位: (简称甲方) 施工单位: (简称乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则, 结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第一条 工程概况 1、 工程名称:泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程 2、 工程地点:泉州市商贸学校 3、 工程内容:泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程。 4、 承包范围:根据甲方提供的设计文件(包括设计图纸、会议纪要及更改通 知等)的`建筑安装工程。 第二条 承包形式与工程造价 1、本工程的承包形式:包工包料。 2、工程造价: ⑴、泉州市商贸学校运动场工程计人民币 ⑵、泉州市商贸学校三期围墙工程计人民币 ⑶、以上两项工程合计人民币 第三条 工程结算和付款方法 1、工程增加项目结算形式: 根据甲方提供更改通知、甲方签证等设计文件进 行按实结算,材料按 20xx 年 6 月份信息价调整,费率及劳保按有关规定计取。
27 / 41
2、付款方式:三期围墙工程项目按当月完成的工程量的 90%拔付工程进度款, 工程竣工后付至总计的 95%,工程竣工验收合格后半个月内付清全部款项;运动 场工程项目待竣工验收合格后半个月内付清全部款项。
3、资金开户银行: 甲方开户银行: 帐号: 乙方开户银行: 帐号: 第四条 工程施工期限及竣工验收。 1、三期围墙工程项目总工期为 45 天,于二○○二年 月 日开工至二○○二 年 月 日竣工;运动场工程项目总工期为 60 天,于二○○二年 月 日开工至二 ○○二年 月 日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的工期延误,经 甲方现场代表签证后顺延。 2、工程开工前,甲方应组织设计单位、施工单位和有关部门进行图纸会审, 乙方应提供本工程的负责人及现场施工员名单。 3、工程竣工后,乙方应提前五天通知甲方,甲方应在五天内组织有关人员进 行验收。 4、乙方应切实做好各项施工的安全措施,确保工程施工安全,接受甲方的安 全检查和监督。在施工中如属乙方原因造成的安全 事故均由乙方负责。 第五条 工程质量 1、在施工中乙方必须严格按设计施工图纸及说明进行施工,严格执行国家颁 发的施工验收规范、质量评定标准,根据双方协定工程质量评定等级达到(合格)。 乙方必须切实建立有效的工程保证机构和采取有效的保证质量措施。 2、乙方施工时定期进行质量检查,精心施工严把质量关,工程中不得使用不 符合质量要求的产品材料,否则应返工,费用及工期延误由乙方负责。 第六条 甲、乙双方分工协作 1、甲方应负责: (1)甲方派 为住工地代表,依照施工图纸和施工验收规范对施工质量、配合乙 方进行检查或抽检,对不合格的项目或未按图纸施工的项目,有权拒绝验收签证。 (2)甲方负责设计单位解决在施工中出现的图纸中存在的问题。 (3)施工前应做施工现场的三平一通,提供设计标高。
28 / 41
(4)组织有关单位进行图纸会审,及时办好纪要,按规定提供乙方设计图纸四 份。
(5)对工程进度、工程质量进行监督、隐蔽工程验收签证。 (6)及时审定工程进度,按时拔付工程款,确保工程进度。 2、乙方应负责: (1)乙方派 为本工程的负责人。 (2)组织工地进行质量检查评定,负责技术签证,按时向甲方报送每月质量检 查评定表。 (3)确保施工有计划进行。 (4)确保工程进度按签订工期内完成,每月底应将下月施工进度计划表报送甲 方。 (5)认真做好隐蔽工程,在隐蔽前,施工单位应具备原材料的产品出厂合格证 及检验合格证。隐蔽工程在隐蔽前一天,乙方应通知甲方及质检部门进行检查, 必须签证后方可隐蔽,乙方不得私自隐蔽。若甲方接到通知后二天之内未到现场 检验,乙方可自行复检,并做好记录,方可隐蔽,并及时办理补签证手续。 第七条 其他事项 第八条 本合同一式 2 份,甲方 1 份,乙方 1 份,经双方法人代表签章后生效, 至竣工交付使用款项结清后失效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 工程施工合同书 12 建设单位(甲方): 施工单位(乙方): 年月 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国矿山安全法及其他有关法律、行 政法规等的有关规定,结合 公司煤矿生产的具体情况,遵循平等、自愿、公平 和诚实信用的原则,经双方协商达成一致,订立本合同。 第一条 工程概况
29 / 41
以甲方安排的施工图为准 第二条 工程单价确定原则 ⒈直接工程费 ⑴人工费及调差: 按(20xx 基价)定额计取,其中: ①井下直接工单价:按(20xx 基价)58.32 元/工计算,按 83.57-58.32=25.25 元/工调差。风镐落岩按放炮落岩的 1.5 倍计算,震动炮配合风镐落岩按放炮落 岩的 1.35 倍计算。 ②井下辅助工单价:按(20xx 基价)47.75 元/工计算,按 70.89-47.75=23.14 元/工调差。 ③地面辅助工单价:按(20xx 基价)27.91 元/工计算,按 45.08-27.91=17.17 元/工调差。 ⑵材料费 以预算直接工程费中的材料费为基数不调差,一般支护按 100%参与取费,工 字钢(U 形钢)乘 0.7 系数后参与取费,钢轨乘 0.35 系数后参与取费。 ⑶机械使用费: ①风镐、风煤钻、凿岩机、风动锚杆机由乙方自备。煤电钻由甲方采购,乙方 严禁自购,只能向甲方领取,在结算中全额扣除,以上设备不调差。 ②硐室按机械使用费的 80%参与取费,其它巷道按机械使用费的 60%参与取费, 机械使用费不计入总额。 ③自备机械的一类费用(设备折旧费、大修费、经修费)直接加入总额,不调 差。 ⑷井巷工程辅助费: 实进巷道按预算中井下辅助人工的 60%计取。 ⒉企业管理费:【1】×15.71%。 ⒊利润:【1+2】×7.26%。 ⒋组织措施费:【1+2+3】×5.83%,其中临时设施由乙方自行解决。 ⒌规费:【1+4】×7.95%。 ⒍人工价差:按规定计算
30 / 41
⒎税金:【1+2+3+4+5+6】×3.35% ⒏机械经修费(含取费及税金): 掘进机(含二运皮带)及工作面后第一台运输 设备的维护费用全部由乙方负担,机掘岩巷按每米 240 元加入总额中,机掘半煤 岩巷及煤巷按每米 200 元加入总额中,炮掘和风镐掘按每米 40 元加入总额中。 ⒐铺管人工费(含取费及税金):2 寸每米 9 元,4 寸每米 18 元,直接加入总额中。 ⒑涌水调整(含取费及税金): ①下山:涌水 5-10 立/小时,每米增加 50 元, 涌水 20 立/小时,每米增加 200 元, 涌水>30 立/小时,每米增加 300 元。 ②上山及平巷:涌水按下山的 1/3 调整。 ⒒工程劳务单价:【1+2+3+4+5+6+7+8+9+10】。 第三条 工程质量、进度要求 1、必须按工程设计和施工图纸的要求及井下《作业规程》组织施工。 2、按照《煤矿井巷工程施工质量标准及验收评比办法》验收,要求分数 90 分以上。 3、标准化范围:从局扇起至工作面范围内及乙方料场的标准化由乙方负责。 4、质量奖罚 按照晋辽公司的规定执行。 5、进度要求 完成甲方下达的生产计划。 第四条 预算、开工、验收及结算 1、工程开工前,乙方编制施工图预算并附各矿总工程师签字的施工图及相关 技术参数,预算报计划处审核。 2、如巷道参数有变化,需重新编制上报工程预算进行审批,结算时分段计价。 3、单价确定后由施工单位编制工程开工报告,经审批后方可开工,否则一律 不予结算。 4、工程量验收:由公司调度牵头、公司相关处室、各矿相关人员及施工队负 责人共同验收。 5、工程质量验收:由安监局牵头、公司相关处室、各矿相关人员及施工队负 责人共同验收。
31 / 41
6、每月工程验收后乙方编制“工程结算单”,经矿里有关领导及部门审批签 字后报公司计划处。
7、每月只对成巷部分进行验收和结算。由于乙方上报不及时而影响结算由乙 方负责,并按总结算额的 2%罚款。
8、结算金额确定后乙方据此开具正规发票到财务部办理挂帐手续。 第五条 材料 1、工程材料:施工中所需的材料由甲方下达当月单位工程材料计划,乙方持 领料单(注明工程名称)经甲方审批后,到供应部门办理领料手续,甲方负责将 材料运到井下指定地点。乙方必须遵守甲方材料使用管理制度,施工中不准偷工 减料和损失浪费,月末根据进尺和定额确定材料消耗数量,超出部分按现价在结 算中扣除。因地质条件变化多发生的材料要有签证。 第六条 安全管理 1、严格贯彻执行煤矿三大规程,精心组织施工,保证安全生产。 2、乙方违反有关安全规范和安全条例,甲方按有关规定进行处罚。 3、在生产过程中必须参加甲方组织的一切安全活动并遵守甲方的一切规章制 度。由于乙方责任造成生产、生活中的一切人身事故及经济损失均由乙方负责, 费用由乙方全部自理,甲方概不负责,并赔偿给甲方及第三方造成的一切损失。 第七条 乙方权力和责任 1、建立组织机构,配齐管理、技术、安全人员。建全各种规章制度。 2、必须严格遵守甲方各项管理制度。 3、保证完成甲方下达的作业计划。 4、乙方使用的所用设备日常维护和小修由乙方负责(包括绞车、皮带机等), 如由于乙方原因造成的损坏,甲方将视情况给予处罚。 5、必须召开班前会进行安全教育。 6、如发现地质条件有变化要及时向甲方汇报,并采取相应措施。 7、配备技术员,负责编制《作业规程》、各种安全技术措施,及时报甲方审 批和贯彻执行。负责施工队的技术工作。 8、负责全队的安全工作。 9、生活用水、电、煤等费用由乙方自理。
32 / 41
10、乙方自行组织人员施工,必须配齐特殊工种人员和生产人员,并对所组织 人员承担一切待遇及人身事故之责任。
11、按规定对所辖人员进行技术业务培训并承担各种培训费用,按规定为所辖 人员办理各项保险。
12、负责所施工范围内的风水管路接设和维护工作。 13、乙方必须执行甲方安全管理规定,在甲方指导安排下,做好局部通风、瓦 斯、水、火、尘等灾害防治工作。 14、有权拒绝甲方任何人员的违章指挥。 15、按规定为全部工作人员配发合格的各类劳动防护用品。 16、严格执行火工品领退制度和使用制度,确保不发生火工品丢失、浪费、被 盗事件。 17、管理和使用好井下各类安全设施、通风设施,保证各类设施的正常有效运 转。 18、严格执行劳动用工合同制度,与所有人签定劳动用工合同。 第八条 甲方权力和责任 1、负责开工前各系统具备施工条件。 2、负责地质、测量及贯通工作。 3、无偿提供更衣箱、矿灯、自救器、洗浴场所。 4、负责提供设计、图纸、地质资料、变更情况。 5、审批乙方编制的作业规程和安全技术措施。 6、有权对承包人的各项工作进行监督、检查,对承包人违反规定的施工生产 行为有权制止及处罚。 7、有权监督乙方的工资发放。甲方将工程款转给乙方后,乙方必须保证在 5 日内将工资全额发放到职工手中,否则甲方用乙方的抵押金支付工人的工资,并 从下月的工程款中扣除相应的金额打入抵押金中。如出现两次不能按时全额发放 工资,甲方有权中止合同,并按乙方违约处理。 第九条 合同解除 乙方有下列情形之一时,甲方有权终止本合同,并不承担任何责任。 ⑴因管理和组织不善乙方未能按期完成甲方所下达的工程计划。
33 / 41
⑵乙方施工的工程质量未达到国家级标准。 ⑶乙方人员无视甲方有关规定,安全管理混乱、“三违”现象严重、安全隐患 排查整改不到位、造成重大安全生产事故等。 ⑷因不可抗力或政策突变致使合同不能履行时。 第十条 其他 1、施工单位与甲方签定合同前,每个掘进组交五十万元的抵押金,用于处理 突发事件和乙方违约行为。 2、如因上级主管部门要求终止施工,则乙方所完工程,甲方据实给予验收结 算。 3、公司领导及各部门罚款由乙方当月向 缴纳现金,否则由财务部按双倍从结 算中扣出。 4、乙方承担的材料、设备及配件 材料:劳保用品、扳子、钳子、铁锹、镐、斧、锯、钎头、钎杆、风镐尖、钻 杆、中间箍、钻头,截齿、齿座、掘进机(含二运)及工作面后第一台运输设备 的维修、维护所需油管、油类、胶带、刮板等一切材料。 设备:风镐、风煤钻、凿岩机、风动锚杆机及自备掘进机(含二运) 配件:自备机械、掘进机(含二运)及工作面后第一台运输设备所发生的全部 配件。 5、乙方自备物质需由甲方采购时,乙方单独向甲方报计划,甲方单独招标采 购。 6、对 1 米以上的断层、陷落柱进行现场鉴定,制定单价。 7、本合同双方签字盖章后生效,合同期为一年。 8、本合同一式 5 份,甲方 4 份,乙方 1 份。 第十一条 争议解决方式 因执行本合同发生纠纷,双方协商解决,协商不成,由工程所在地法院管辖。 第十二条、本合同未经公司审批并加盖 公司合同审查专用章无效。 第十三条 本合同解释权归 。 甲方:(公章) 乙方:(公章) 法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
34 / 41
委 托 人:(签字) 委 托 人:(签字) 年月日年月日 建设单位(甲方): 施工单位(乙方): 年月 工程施工合同书 13 签订时间: 年 月 日 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,遵循平等、自 愿、公平的原则。结合本工程实际情况,经双方协商签订本合同。 一、工程名称:20xx 年 xxx 路生命安全防护工程 二、施工范围与内容: xxx 路段,道路安全标牌、标志、道口标注、警示桩、标线、振动标线的施工 与安装。 三、工程工期:乙方按甲方要求在规定时间内完成施工项目工程。 四、合同价款:大写:小写:本合同为固定单价。本工程按日照市规划建筑设 计院设计图为依据,工程量以实际为准。 五、结算与付款方式: 合同签订并施工完毕后,甲方需以电汇方式付款给乙方合同价款 80%,余款 20% 半年内付清。 六、维修: 乙方按 GB5768—20xx“道路交通标志和标线”标准、按规范要求,进行质量 自检并接受甲方的监督检查,如因产品质量问题造成的损失,由乙方无条件予以 维修或更换。如因不可抗力,如自然灾害或人为故障造成的损坏,乙方不负责维 修。 七、权利与施工要求:
35 / 41
1、甲方有权对乙方工程质量、进度、技术、保障措施等施工内容全程监督检 查,发现问题及时对乙方提出整改意见,乙方应积极采取措施按照甲方和设计要 求进行整改。
2、 甲方需向乙方提供施工沿线施工点地下管网、供水、供暖及地下光缆等线 路分布图,因图纸不详导致乙方对施工地点地下管网、供水暖及地下光缆等线路 造成的损坏,由甲方承担。
3、 乙方必须严格按照甲方设计要求和 GB5768—20xx“道路交通标志和标线” 标准要求制作并施工,确保工程质量。
4、 乙方必须在施工现场设置明显的施工标志,施工人员必须正确佩带劳动安 全防护用品,防止施工过程中交通事故的发生,正常施工过程中出现的安全事故 与甲方无关。
5、 乙方必须合理安排各项工作,保证按期完成施工项目。 八、变更: 1、 因甲方原因而造成合同中所列施工项目在数量、质量、品种、服务上的变 化,导致费用的增加,其费用增加部分由甲方支付。 2、 因乙方原因而造成合同中所列施工项目在数量、质量、品种、服务上的变 化,导致费用的增加,其费用增加部分由乙方支付。 3、 乙方应按照国标 GB5768—20xx“道路交通标志和标线”标准要求施工, 因乙方未按要求施工而导致的质量及其它相关问题,由乙方承担。 九、仲裁: 凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争议,应通过协商解决;如不能解决, 则可向有关部门提请仲裁,该仲裁委员会作出的仲 裁是最终的,甲、乙双方均 应受其约束,仲裁费用由败诉方承担。 十、未尽事宜: 甲、乙双方本着友好合作的目的,进行协商解决,如因国家政策调整或与国家 政策法规不符,以国家政策为准。 十一、相关技术、施工及更改文本均为本合同附件,与本合同具有同等法律效 力。 十二、合同生效:
36 / 41
本合同甲、乙双方代表签字之日起生效,本合同生效后,甲、乙双方均有义务 严格履行本合同规定的各项条款和条件。
十三、本合同一式六份,甲、乙双方各执一份存查。 甲 方: 法定代表人: 委托代理人: 电 话: 乙 方: 法定代表人: 委托代理人: 电 话: 年月日 工程施工合同书 14 甲方: XXX 公司 乙方: XXX 公司 经甲乙双方共同协商,就 XXX 公司职工住宅小区配电房安装工程达成如下协 议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合 同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成 以下条款,以资共同遵守。 一、工程名称:XXX 公司职工住宅小区配电房安装工程 二、工程地点:XXXXX 三、工程范围:XXX 公司职工住宅小区配电房安装工程施工设计图所有工程范 围。 四、工程价款及工程结算: 乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总 价为人民币:XX 。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及 单价进行结算。 五、工程工期: 根据甲乙双方商定,乙方在 X 年 X 月 X 日开始施工,X
37 / 41
年 X 月 X 日前完成配电房所有机、电(含接地网)设备安装及调试工作。在 乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。如非乙方原因造成工期延 误,则相应责任方按照每月 X 元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。
六、付款方式: (1)工程预付款: 在本合同签订后 X 天内,甲方按合同总价的 X%支付工程预付款,便于乙方组 织生产、生活设施及人员进场。 (2)工程进度款: 按进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款, 并按照比例扣去工程预付款,留足 X%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收 未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。 七、双方责任: 甲方: 1、提供技术资料一套(或现场口头交待乙方),并组织乙方进行施工现场及 技术交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电(有需要时)。 乙方: 1、严格按设计施工图纸及有关电力安装规程、规范及甲乙双方签订的技术协 议进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方 负责。 2、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重单位驻派人员,并处理 好与各施工单位的关系。 4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。 八、质量验收: 1、乙方在配电房机、电(接地网)设备的安装过程中,严格按照设计图纸要 求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求。 2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。 3、由乙方自行采购的设备材料,必须保证质量可靠、进货渠道正常,配置合 理,主要零部件必须提供生产及相关厂家的合格证及相关资料并备案。坚决杜绝 使用不合格的材料。
38 / 41
4、全部工程完工后保证相关部门验收一次通过并出具其盖有公章的验收合格 证明;否则由此耽误的工期损失由乙方赔偿给甲方。
九、安全管理: 1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重 于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程, 加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和有关安检部门的监 督和检查。 2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗;以提高全 体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。 3、设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标 志、安全哨和防护设施。 4、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事 故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生 的一切费用由乙方自行 负责,甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失, 均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。 十、违约、仲裁: 1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方 违约,对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济 责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价 5%进行处罚。 2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协 商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。 十一、其他: 1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。 1)设备安装工程单元质量评定表、记录表。 2)设计变更通知等技术文件。 2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。 工程施工合同书 15 发包方:铁厂镇
39 / 41
承包方:镇安永久建筑工程有限责任第二分公司 经过双方商议确定铁厂镇铁 铜村天安移民搬迁基础设施建设工程确定为镇安永久建筑工程有限责任第二分 公司。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人 民共和国安全生产法》及其他相关法律,按照平等、自愿、公平和诚实守信的原 则,双方就本工程建设事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一 ﹑工程概况 1.工程内容:铁厂镇铁铜村天安移民搬迁基础设施工程河堤建设:长 500 米, 底宽 2 米,面宽 1 米,高 2.5 米,共 1875 立方米 2.承包方式:发包方以包工包料的形式一次性承包给承包方,当地农民可参与 做工。 3.工程期限:20xx 年 7 月 1 日至 20xx 年 9 月 1 日前全部竣工,工期为 60 天。 4.工程价款:发包方以每立方 150 元,共 28.12 万元价格发包给承包方。 二、 工程要求: 开凿石方; 基础清理; 回填土石方; 浆 砌卵石护坡。工程竣工后,经双方验收后按实际 工程量结算。 三、 双方责任: 1. 甲方负责向乙方提供施工方案图纸一份,并负责指定施 工路 段范围,乙方必须在甲方指定范围内进行施工,超出指定范围外的工程 量, 甲方不予以计量。 2. 施工完毕后,甲方应及时组织检查验收。 3. 乙方应严格按照甲方提供图 纸及质量标准进行施工。施工现 场应服从甲方技术指导及县级有关部门的监督 检查。 4. 工程所用材料如:水泥、砂子及卵石等应符合质量标准。乙 方应提 供相应材质证明。 四、 安全措施: 乙方应采取必要的安全保障措施,确保施工现场作业人员及 施工 路段的行车安全。如发生各种安全事故,由乙方承担全部责任,甲方概 不 负责 五、工程结算: 本工程采用完工后按实际工程量一次性结算。 工程全部完工 验收后 七天内甲、乙双方办理工程结算手续。结算完毕后一个月内付清全部工 程款的 95%。甲方扣留 5%工程款作为质量保证金,在缺陷责任期一年 后,甲方 返还给乙方全部质量保证金。
40 / 41
1.承包方必须严格按照发包方对工程质量的标准要求组织施工,在规定工期内 完成建设任务,承包方不能按时完成工程建设内容的,承担违约责任。
2.工程建设指挥部有权对工程质量进行监督,他们指出 的质量问题承包方必须立即进行整改,如施工方不整改,建设指挥部有权停止 其施工,并由承包方承担因停工而造成的一切经济损失。 3.承包方必须严格按照本合同,严把质量关,因承包方施工不当造成的质量问 题必须返工,所造成的一切费用由承包方承担。
4.承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工, 并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施, 消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用,由 承包人承担。 六、其它事项 1.工程建设因不可抗拒力造成工程延期承包方不负责任。 2.本合同以外工程量按照实际费用结算。 3.承包方若不按期完工,违约金每天按工程总造价千分之五计算,发包方将在 总价款中扣除。 4.本合同一式四份,发包方承包方各持二份。 5.本合同自签订之日起正式生效。 发包方(盖章): 法定代表 人(签字): 承包方(盖章): 承包方代表(签字): 签订日期:二○一一年六月三十日